固定價(jià)款的建設(shè)工程合同，未能如約履行，如何確定價(jià)款？
- 來源：本站
- 點(diǎn)擊量：1395
- 發(fā)布時(shí)間：2016-09-07
- 分享到：
青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司與青海隆豪置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案 [裁判摘要] 對(duì)于約定了固定價(jià)款的建設(shè)工程施工合同，雙方未能如約履行，致使合同解除的，在確定爭(zhēng)議合同的工程價(jià)款時(shí)，既不能簡(jiǎn)單地依據(jù)政府部門發(fā)布的定額計(jì)算工程價(jià)款，也不宜直接以合同約定的總價(jià)與全部工程預(yù)算總價(jià)的比值作為下浮比例，再以該比例乘以已完工程預(yù)算價(jià)格的方式計(jì)算工程價(jià)款，而應(yīng)當(dāng)綜合考慮案件實(shí)際履行情況，并特別注重雙方當(dāng)事人的過錯(cuò)和司法判決的價(jià)值取向等因素來確定。 最高人民法院民事判決書 (2014)民一終字第69號(hào) 上訴人(一審原告、反訴被告)：青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司。 法定代表人：方加富，該公司董事長(zhǎng)。 委托代理人：朱樹英，上海建維律師事務(wù)所律師。 委托代理人：姬冰，北京德和衡律師事務(wù)所律師。 上訴人(一審被告、反訴原告)：青海隆豪置業(yè)有限公司。 法定代表人：張武科，該公司董事長(zhǎng)。 委托代理人：楊生文，青海同一律師事務(wù)所律師。 委托代理人：尚青春，該公司職員。 上訴人青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱方升公司)與上訴人青海隆豪置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱隆豪公司)因建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服青海省高級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱一審法院)作出的 (2012)青民一初字第5號(hào)民事判決，分別向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年6月3日開庭審理了本案。方升公司的委托代理人朱樹英、姬冰，隆豪公司的委托代理人楊生文、尚青春到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。 一審法院經(jīng)審理查明：2011年9月1日，隆豪公司與方升公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》約定：由方升公司為隆豪公司的建設(shè)工程施工。工程名稱為海南藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園商業(yè)廣場(chǎng)；工程內(nèi)容為：建筑結(jié)構(gòu)為獨(dú)立基礎(chǔ)、框架結(jié)構(gòu)；層數(shù)為1層、局部2層和3層；建筑高度分別為5．70米、10．20米、14．10米，建筑面積為36 745㎡，最終以雙方審定的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)；開工日期為2011年5月8日，竣工日期為2012年6月30日，工期419天。工程單價(jià)1860元／㎡，單價(jià)一次性包死，合同總價(jià)款68 345 700元。 2011年5月15日，方升公司開始施工；2012年6月13日，方升公司、隆豪公司與相關(guān)單位組織主體驗(yàn)收；2011年6月，北京龍安華誠建筑設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍安華誠公司)完成設(shè)計(jì)圖紙，同月 27日雙方當(dāng)事人及有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審；2011年11月23日，方升公司、隆豪公司、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)檢單位在海南州共和縣隆豪公司售房部形成《基礎(chǔ)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》，工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格。 2012年1月9日，龍安華誠公司向隆豪公司作出《設(shè)計(jì)變更通知單》，通知單內(nèi)容為：對(duì)廣場(chǎng)地磚、涂料、找平、找坡、結(jié)構(gòu)板等進(jìn)行變更；2012年3月31日，設(shè)計(jì)單位向隆豪公司發(fā)出了《海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園商業(yè)廣場(chǎng)》的變更通知單，內(nèi)容為面層、結(jié)構(gòu)板等變更要求； 2013年5月27日，設(shè)計(jì)單位下發(fā)了《設(shè)計(jì)修改通知單》，對(duì)原結(jié)施節(jié)點(diǎn)詳圖中過梁作了補(bǔ)充和變更；2012年3月、4月、5月，方升公司向監(jiān)理單位分別報(bào)送《隆豪置業(yè)有限公司工程進(jìn)度申報(bào)(審核)表》，監(jiān)理單位蓋有印鑒。 2012年6月19日，方升公司發(fā)出《通知》，要求隆豪公司于2013年6月23日前支付1225．14萬工程款，否則將停止施工。 2012年6月25日，隆豪公司發(fā)出《通知》，內(nèi)容為：方升公司不按約履行合同，拖延工程進(jìn)度，不按圖施工，施工力量薄弱，嚴(yán)重違約，導(dǎo)致工程延誤、給隆豪公司造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失，要求解除合同，要求方升公司接到通知的一日內(nèi)撤場(chǎng)、拆除臨舍。之后，雙方解除合同，方升公司撤場(chǎng)。 2012年6月28日，隆豪公司與四川省鴻盛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱鴻盛實(shí)業(yè)公司)簽訂《建設(shè)工程施工合同》，以包工包料的方式，將方升公司未完成的全部工程發(fā)包給鴻盛實(shí)業(yè)公司施工。2012年7月22日，隆豪公司與青海興業(yè)建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱興業(yè)建設(shè)公司)簽訂《建設(shè)工程施工合同》，將鴻盛實(shí)業(yè)公司未完成施工內(nèi)容發(fā)包給興業(yè)建設(shè)公司施工。 2011年8月10日至2012年4月18日，隆豪公司陸續(xù)支付給方升公司工程款 2850萬元；2012年7月10日，隆豪公司為方升公司墊付民工工資2 297 562元；隆豪公司墊付施工用水費(fèi)130 000元；監(jiān)理單位的罰款10 000元；防雷檢測(cè)、沉降觀測(cè)費(fèi)20 000元，合計(jì)30 957 562元，方升公司對(duì)上述款項(xiàng)予以認(rèn)可。方升公司對(duì) 2011年12月14日毛俊峰從隆豪公司處領(lǐng)取100 000元，不予認(rèn)可。 方升公司對(duì)于隆豪公司提出的3．36％的稅金稅率無異議，方升公司同意由隆豪公司將稅金代扣代繳，隆豪公司出具發(fā)票給方升公司。 根據(jù)方升公司的申請(qǐng)，一審法院委托青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院工程造價(jià)咨詢部 (以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃研究院咨詢部)對(duì)方升公司承建的青海省海南藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園廣場(chǎng)已完工程造價(jià)和方升公司應(yīng)當(dāng)施工但未施工部分工程項(xiàng)目合同價(jià)款進(jìn)行了鑒定。工程造價(jià)鑒定結(jié)論有7項(xiàng)：1．依據(jù)雙方當(dāng)事人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、設(shè)計(jì)施工圖等相關(guān)資料，標(biāo)的物合同價(jià)格=建筑面積×合同單價(jià)=36 691．76元㎡×1860元／㎡2 =68 246 673．60元。2．依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙及《青海省建設(shè)工程消耗量定額(2004)》等相關(guān)資料，標(biāo)的物施工圖預(yù)算價(jià)格合計(jì)為 89 098 947．93元。即：合同與預(yù)算相比下浮比例為76．6％。3．依據(jù)雙方當(dāng)事人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、設(shè)計(jì)施工圖、《青海省建設(shè)工程消耗定額(2004)》等相關(guān)資料，標(biāo)的物已完部分工程預(yù)算價(jià)格合計(jì)為 40 652 058．17元。4．標(biāo)的物已完工程項(xiàng)目鑒定價(jià)格=40 652 058．17元×76．6％= 31 139476．56元。5．雙方當(dāng)事人無爭(zhēng)議的工程變更、簽證項(xiàng)目(廊橋)鑒定價(jià)格為 83 361．10元。6．增加的加氣砼墻面抹灰費(fèi)用50 000元。7.雙方當(dāng)事人有爭(zhēng)議，需經(jīng)人民法院審理確認(rèn)的工程變更、簽證項(xiàng)目鑒定價(jià)格為1 451 136．16元，其中：2012年3月25日工程簽證單(取消11-16-／R- S軸商鋪)內(nèi)容價(jià)格合計(jì)為146 771．20元； 2012年3月25日工程簽證單(回填3：7灰土)內(nèi)容價(jià)格合計(jì)為723 520元；2012年 3月25日工程簽證單(室外大臺(tái)階返工)內(nèi)容合計(jì)為448 582．4元；2012年4月20日工程簽證單內(nèi)容價(jià)格為31 744．96元； 2012年6月7日工程聯(lián)系簽證單內(nèi)容價(jià)格合計(jì)為100 517．6元。以上已完工程項(xiàng)目鑒定價(jià)格合計(jì)32 723 973．82元。方升公司應(yīng)當(dāng)施工但未施工部分工程項(xiàng)目合同價(jià)款為21 446 706．70元。 根據(jù)隆豪公司的申請(qǐng)，一審法院委托甘肅土木工程科學(xué)研究院對(duì)海南州共和縣恰卜哈鎮(zhèn)藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園中心廣場(chǎng)的工程質(zhì)量進(jìn)行了鑒定，鑒定意見書表述內(nèi)容為：維護(hù)墻體出現(xiàn)裂縫，一道踏步梁出現(xiàn)斜向裂縫，一層雨篷未按圖紙施工造成坍塌，安裝塔吊部分混凝土未澆筑塔、吊口斷梁，一層部分梁體側(cè)面出現(xiàn)豎向裂紋，一層柱子和二、三層踏步混凝土澆筑模板漲模，一層安裝暖氣管道高度未按圖施工，已安裝橋架蓋子未蓋，已安裝排水管材料與設(shè)計(jì)不符，強(qiáng)弱電接地母線未檢測(cè)，采光井井口不圓、梁過高，廣場(chǎng)樓梯未開口，消防箱未按設(shè)計(jì)要求施工，一層需砸洞64個(gè)、封堵 38個(gè)，二層需砸洞8個(gè)、封堵1個(gè)，三層需砸洞4個(gè)，4號(hào)、8號(hào)樓梯及樓梯上的梁未按圖施工。同時(shí)，根據(jù)一審委托書和隆豪公司的司法鑒定申請(qǐng)書，甘肅土木工程科學(xué)研究院對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題做出了維修方案，并對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行了計(jì)算。工程質(zhì)量維修費(fèi)用鑒定意見書表述內(nèi)容為：1．墻體裂縫(中心廣場(chǎng)一周圍圍護(hù)墻體)維修費(fèi)用 90 000元；2．廣場(chǎng)踏步梁斷裂(33-34×F軸線位置)維修費(fèi)用6000元；3．一層雨篷未按圖紙施工造成坍塌維修費(fèi)用無法確定，雙方同意對(duì)該部分從造價(jià)鑒定結(jié)果中予以剔除；4．安裝塔吊部分混凝土未澆筑，塔吊口斷粱維修費(fèi)用60000元；5．一層部分梁體出現(xiàn)裂紋維修費(fèi)用50 000元；6．一層柱子和二、三層踏步混凝土澆筑模板脹模，施工單位已維修，當(dāng)事人對(duì)此無異議； 7．已安裝橋架線纜施工完成后蓋橋架蓋子費(fèi)用3000元，當(dāng)事人雙方對(duì)此維修費(fèi)用無異議。排水管按原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，對(duì)該項(xiàng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況，從本次造價(jià)鑒定中予以剔除，當(dāng)事人雙方對(duì)此無異議，強(qiáng)弱電接地母線進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)費(fèi)用為5000元，當(dāng)事人雙方對(duì)維修費(fèi)用均無異議；8．采光井井口不圓，梁過高維修費(fèi)用30 000元；9．廣場(chǎng)樓梯未開口維修費(fèi)用1000元；10．消防箱未按設(shè)計(jì)要求施工，一層需砸洞64個(gè)、封堵38個(gè)，二層需砸洞8個(gè)、封堵1個(gè)，三層需砸洞4個(gè)，維修費(fèi)用3000元。綜上，維修總費(fèi)用為248 000元，該費(fèi)用中未包含按本次造價(jià)鑒定中需剔除部分。 2012年7月9日，方升公司向一審法院起訴稱：2011年5月8日，方升公司與隆豪公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同簽訂后，方升公司依約進(jìn)行了施工。至 2012年6月13日，方升公司已完成合同約定工程的基礎(chǔ)及主體，方升公司、隆豪公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位均同意對(duì)基礎(chǔ)及主體進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)過驗(yàn)收，勘察、監(jiān)理單位均確認(rèn)基礎(chǔ)及主體質(zhì)量合格?，F(xiàn)方升公司已完成主體工程，但因?yàn)槁『拦就锨愤M(jìn)度款22 439 200元，致使方升公司無法繼續(xù)施工，并造成無法支付民工工資，無法繼續(xù)履行合同。同時(shí)，按約隆豪公司應(yīng)承擔(dān)所欠工程款萬分之二的違約金。請(qǐng)求：1．判令隆豪公司向方升公司支付工程款22 439 200元，并支付違約金(工程款以及違約金以司法鑒定結(jié)果為準(zhǔn))；2．本案訴訟費(fèi)用由隆豪公司承擔(dān)。 隆豪公司未作書面答辯但反訴稱： 2011年9月1日，隆豪公司與方升公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同約定的總工期為419天，其中開工日期為2011年5月8日，竣工日期為2012年6月30日。在合同履行過程中，方升公司由于技術(shù)力量嚴(yán)重不足，施工管理及施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，施工人員不足且極不穩(wěn)定，根本不具備與承建工程相適應(yīng)的施工能力，造成工期嚴(yán)重延誤。方升公司不按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范施工，經(jīng)常發(fā)生違規(guī)施工情況，造成工程出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題。方升公司的上述行為，嚴(yán)重違反了合同約定和法律規(guī)定，給隆豪公司造成了巨額經(jīng)濟(jì)損失，隆豪公司于2012年6月25日書面通知方升公司解除了合同。請(qǐng)求判令：1．方升公司退還隆豪公司多支付工程款1 065 808．18元；2．方升公司賠償隆豪公司損失4 926 190．40元，其中包括：工期延誤造成的損失4 678 199．40元、已完工部分質(zhì)量不合格造成的損失 248 000．00元；3．方升公司承擔(dān)違約金共計(jì)2 558 829．80元，包括：工期延誤違約金 425 000元、質(zhì)量達(dá)不到一次交驗(yàn)合格違約金183 458．80元、嚴(yán)重違反合同條款違約金2 050 371元；4．方升公司交付已施工部分工程的全部施工資料；5．方升公司退還全部工程圖紙；6．方升公司承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。 一審法院經(jīng)審理，對(duì)以下問題作出了認(rèn)定。 (一)關(guān)于隆豪公司欠付方升公司工程款數(shù)額及應(yīng)否承擔(dān)逾期付款違約金問題。 1．關(guān)于鑒定意見書能否作為定案依據(jù)的問題。一審法院認(rèn)為，在合同履行過程中，雙方當(dāng)事人產(chǎn)生爭(zhēng)議，隆豪公司書面通知方升公司解除合同，方升公司未完成全部的施工內(nèi)容。案涉合同是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，未違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效。因此，雙方當(dāng)事人對(duì)工程價(jià)款的計(jì)價(jià)方式明確約定的情況下，對(duì)于方升公司已完工程價(jià)款的計(jì)取，應(yīng)以合同中約定的工程價(jià)款的計(jì)價(jià)條款為依據(jù)。根據(jù)雙方當(dāng)事人的申請(qǐng)，一審法院委托規(guī)劃研究院咨詢部就案涉工程方升公司已施工和未施工部分的工程價(jià)款進(jìn)行了鑒定，鑒定機(jī)構(gòu)分別就相應(yīng)的鑒定內(nèi)容出具了鑒定意見書。 2．關(guān)于鑒定人員資質(zhì)問題。一審法院認(rèn)為，首先，方升公司依據(jù)的《建設(shè)工程造價(jià)規(guī)程》(CECCA／GC8-2012)只是行業(yè)自律性規(guī)范，其對(duì)鑒定人員資質(zhì)要求并不具有強(qiáng)制執(zhí)行效力，并且該規(guī)程在青海省并未施行。其次，2011年8月14日公布、 2011年10月1日起施行的《青海省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》第二十三條規(guī)定：“建設(shè)工程造價(jià)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)的造價(jià)工程師或造價(jià)員資格，注冊(cè)登記后，方可在其資格范圍內(nèi)按照相關(guān)職業(yè)準(zhǔn)則和規(guī)范，從事建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)活動(dòng)。建設(shè)工程造價(jià)文件應(yīng)由具備相應(yīng)資格的注冊(cè)造價(jià)工程師、造價(jià)員編制。”對(duì)此問題，鑒定機(jī)構(gòu)作了專門說明，此情形符合青海省的實(shí)際。因此，雖然本案工程價(jià)款鑒定意見書署名人員為注冊(cè)造價(jià)員，但在無證據(jù)證明鑒定人員存在違反法律法規(guī)的情形下，案涉鑒定意見書署名人員具備工程造價(jià)編制資質(zhì)。 3．關(guān)于鑒定意見書的效力問題。一審法院認(rèn)為，雙方當(dāng)事人對(duì)工程計(jì)價(jià)有明確約定，雖然案涉工程為未完工程，并且合同已經(jīng)解除，但合同的解除，并不影響合同中約定的工程價(jià)款的結(jié)算條款。最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十條第一款規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同解除后，已完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款……”；第二十二條規(guī)定：“當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程款價(jià)款，一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的，不予支持”。方升公司關(guān)于合同約定的工程量因隆豪公司解除合同的行為發(fā)生了變更，本案的工程款計(jì)價(jià)方式不再適用合同中關(guān)于固定單價(jià)的約定，應(yīng)當(dāng)按照定額進(jìn)行結(jié)算的主張旨在于突破合同對(duì)雙方當(dāng)事人的拘束，打破雙方之間的利益平衡。在合同解除后，由于案涉工程為未完工程，無法直接以固定價(jià)計(jì)算工程價(jià)款，鑒定機(jī)構(gòu)將合同價(jià)與預(yù)算價(jià)相比，計(jì)算出方升公司按合同約定已完成的工程價(jià)款，符合雙方合同的約定，也符合上述司法解釋的規(guī)定，有事實(shí)和法律依據(jù)。無證據(jù)證明鑒定機(jī)構(gòu)在鑒定過程中存在程序違法的情形，并且，雙方當(dāng)事人對(duì)鑒定意見書的內(nèi)容未提出實(shí)質(zhì)性異議。因此，方升公司的主張缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。鑒定意見書應(yīng)作為定案依據(jù)。 4．關(guān)于方升公司完成的工程價(jià)款問題。一審法院認(rèn)為，鑒定機(jī)構(gòu)依據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、設(shè)計(jì)施工圖及《青海省建設(shè)工程消耗量定額(2004)》等相關(guān)資料，計(jì)算出定額預(yù)算總價(jià)款89 098 947．93元，合同約定的總價(jià)款68 246 673．60元，合同價(jià)與預(yù)算價(jià)相比下浮比例為76．6％，方升公司已完工程定額預(yù)算價(jià)為 40 652 058．17元，已完工程項(xiàng)目鑒定價(jià)格為32 723 973．82元(包括雙方有爭(zhēng)議的工程變更、簽證項(xiàng)目1 451 136．16元)。雙方有爭(zhēng)議的工程變更、簽證單包括：2012年3月25日工程簽證單(取消11-16／R-S軸商鋪)內(nèi)容價(jià)格合計(jì)為146 771．20元；2012年3月25日工程簽證單(回填3：7灰土)內(nèi)容價(jià)格合計(jì)為723 520元；2012年3月 25日工程簽證單(室外大臺(tái)階返工)內(nèi)容價(jià)格為448 582．40元；2012年4月20日工程簽證單內(nèi)容價(jià)格為31 744．96元；2012年6月7日工程聯(lián)系簽證單內(nèi)容價(jià)格為 100 517．60元，以上合計(jì)1 451 136．16元。對(duì)于雙方有爭(zhēng)議的簽證單由于無監(jiān)理單位的簽章，隆豪公司不予認(rèn)可，監(jiān)理單位蘭州華鐵工程監(jiān)理咨詢有限公司西寧分公司 (以下簡(jiǎn)稱華鐵監(jiān)理西寧分公司)于2012年9月13日出具情況說明，上述簽證單簽名的監(jiān)理人員馮永貴無總監(jiān)理工程師的授權(quán)，總監(jiān)理工程師不知情，并且在監(jiān)理資料中無上述簽證單，認(rèn)為上述工程簽證單是馮永貴超越權(quán)限的個(gè)人行為，不能作為結(jié)算工程款的依據(jù)。方升公司未提交其他證據(jù)證明上述簽證單所涉工程量及價(jià)款的真實(shí)性。因此，雙方有爭(zhēng)議的工程變更、簽證項(xiàng)目1 451 136．16元應(yīng)從鑒定意見已完合同價(jià)款32 723 973．82元中扣減。方升公司已完成的工程總價(jià)款為31 272 837．66元。 5．關(guān)于已付款的問題。一審法院認(rèn)為，除方升公司對(duì)毛俊峰領(lǐng)取的100 000元不予認(rèn)可外，雙方均認(rèn)可隆豪公司已支付 2850萬元、墊付民工2 297 562元、方升公司應(yīng)承擔(dān)的水費(fèi)13萬元、防雷檢測(cè)費(fèi)和沉降觀測(cè)費(fèi)20 000元、罰款10 000元，共計(jì) 30 957 562元。關(guān)于毛峻峰領(lǐng)取的10萬元，是由毛峻峰向隆豪公司出具收條，以現(xiàn)金方式領(lǐng)取的工程款，并且毛峻峰為案涉工程項(xiàng)目方升公司的合伙人，以往的工程款支付借據(jù)中均有毛峻峰的簽字，因此該筆款項(xiàng)應(yīng)作為隆豪公司的已付款。隆豪公司的已付款為31 057 562元。另外，雙方對(duì)稅金稅率3．36％及從法院最終認(rèn)定的工程總價(jià)款中扣除稅金，由隆豪公司代扣代繳，向方升公司提供稅務(wù)發(fā)票無異議。方升公司按其實(shí)際完成的工程價(jià)款所承擔(dān)的稅金為1 050 767．35元。綜上，方升公司完成的工程總價(jià)款31 272 837．66元，扣除稅金 1 050 767．35元、已付款31 057 562元，隆豪公司超付方升公司工程款835 491．69元，應(yīng)由方升公司向隆豪公司返還。 6．關(guān)于隆豪公司應(yīng)否承擔(dān)逾期付款違約金問題。一審法院認(rèn)為，雙方在“合同專用條款第二十五條工程量確認(rèn)部分”約定，承包人向工程師提交已完工程量報(bào)告時(shí)間為每月25日前提交當(dāng)月完成工程量報(bào)告和累計(jì)完成工程量報(bào)告。第二十六條約定，工程款(進(jìn)度款)支付的方式和時(shí)間為雙方約定承包人墊資至主體建筑30％后甲方 (隆豪公司)向乙方(方升公司)開始支付進(jìn)度款，按月完成工程量的70％于次月十五日前支付，主體結(jié)構(gòu)封頂后10日內(nèi)支付至已完工程量的80％，待竣工驗(yàn)收和具備備案條件后，預(yù)留5％保證金后于30日內(nèi)一次性付清剩余工程款。案涉工程于2011年5月15日開工，方升公司也認(rèn)可在2012年3月23日?qǐng)?bào)送工程進(jìn)度申報(bào)(審核)表前，未報(bào)送過工程量進(jìn)度。自2011年8月 10日至2012年4月18日，隆豪公司實(shí)際付款2860萬元，案涉工程主體于2012年 6月13日完工交驗(yàn)，此時(shí)，隆豪公司支付的工程款超過合同約定的主體封頂后支付已完工程量80％的比例。因此，方升公司主張逾期付款違約金缺乏事實(shí)依據(jù)，不予支持。 (二)關(guān)于已完工程的質(zhì)量及維修費(fèi)問題。一審法院認(rèn)為，雖然主體部分工程驗(yàn)收記錄未簽署驗(yàn)收意見，但在2012年6月 13日形成的基礎(chǔ)、主體驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要中，建設(shè)、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)檢和監(jiān)理等單位對(duì)案涉工程均表示同意驗(yàn)收，并強(qiáng)調(diào)了整改的內(nèi)容。根據(jù)甘肅土木工程科學(xué)研究院出具鑒定意見書，隆豪公司主張的質(zhì)量問題，主要是由于方升公司在施工中施工措施不到位或未按圖紙施工造成的。在案涉工程通過驗(yàn)收的情況下，因合同解除方升公司已撤場(chǎng)，對(duì)存在的質(zhì)量缺陷由方升公司進(jìn)行維修已無可能，因此，對(duì)該部分的維修費(fèi)用 248 000元應(yīng)由方升公司向隆豪公司支付。 (三)關(guān)于方升公司是否存在工期延誤及是否賠償工期延誤損失的問題。一審法院認(rèn)為，本案合同生效時(shí)間為2011年9月 1日，雙方當(dāng)事人合同約定的開工日期為 2011年5月8日，竣工日期為2012年6月30日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)419天。在合同生效之前，方升公司已開始施工。方升公司施工期間，雙方當(dāng)事人與有關(guān)單位于 2011年6月29日完成圖紙會(huì)審，此時(shí)施工的內(nèi)容才得以明確具體，雙方當(dāng)事人對(duì)合同約定的施工內(nèi)容在合同生效時(shí)進(jìn)一步得到最終的確認(rèn)。另外，在方升公司施工期間也存在部分工程的設(shè)計(jì)變更，雖然方升公司未提交證據(jù)證明發(fā)生以上事實(shí)后辦理了工期順延手續(xù)，但結(jié)合到本案的實(shí)際，方升公司的施工期限不應(yīng)嚴(yán)格依照合同約定的施工期間執(zhí)行。隆豪公司發(fā)出解除合同通知時(shí)，方升公司仍在施工。隆豪公司主張方升公司延誤工期，賠償工期延誤損失，不符合本案實(shí)際，并且其主張工期延誤損失的計(jì)算方法亦依據(jù)不足。因此，對(duì)隆豪公司對(duì)此的反訴請(qǐng)求，不予支持。 (四)關(guān)于方升公司應(yīng)否承擔(dān)工期延誤和嚴(yán)重違反合同條款違約金的問題。一審法院認(rèn)為，隆豪公司對(duì)工期延誤和嚴(yán)重違反合同條款違約金的主張，不予支持。雙方在合同專用條款35．2條承包人違約責(zé)任部分約定，除按通用條款第15．1條執(zhí)行外，質(zhì)量達(dá)不到一次交驗(yàn)合格，按5元／㎡罰款。有證據(jù)證明，方升公司施工的基礎(chǔ)和主體工程通過了驗(yàn)收，只是存在整改項(xiàng)目，未有證據(jù)證明方升公司完成的工程項(xiàng)目不合格。因此，隆豪公司該部分的主張依據(jù)不足，不予支持。 (五)方升公司應(yīng)否向隆豪公司交付已施工部分的全部施工資料及工程圖紙的問題。一審法院認(rèn)為，雙方當(dāng)事人均認(rèn)可合同已解除的事實(shí)，由施工方向建設(shè)方交付施工資料和圖紙是合同解除后的清理事項(xiàng)，方升公司應(yīng)向隆豪公司交付已施工部分的全部施工資料及工程圖紙。 綜上，經(jīng)一審法院審判委員會(huì)討論，依照《中華人民共和國合同法》第九十八條，最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十條第一款、第十六條第一款、第二十三條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、第七十六條第一款、第一百四十八條第三款之規(guī)定，判決：一、方升公司于本判決生效后30日內(nèi)向隆豪公司返還超付的工程款835 491．69元；二、方升公司于本判決生效后30日內(nèi)向隆豪公司支付質(zhì)量缺陷修復(fù)費(fèi)用248 000元；三、駁回方升公司的訴訟請(qǐng)求；四、駁回隆豪公司的其他反訴請(qǐng)求。本案本訴案件受理費(fèi)153 996元，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。反訴案件受理費(fèi)49 733元，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)5471元、青海隆豪置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)44 262元。鑒定費(fèi)295 000元(工程造價(jià)鑒定費(fèi) 240000元，工程質(zhì)量鑒定費(fèi)55 000元)，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)147 500元、青海隆豪置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)147 500元。 方升公司和隆豪公司均不服一審判決，分別向本院提起上訴。 方升公司提起上訴稱：一、一審判決認(rèn)定“雙方當(dāng)事人對(duì)工程價(jià)款的計(jì)價(jià)方式明確約定的情況下，對(duì)于方升公司已完工程價(jià)款的計(jì)取，應(yīng)以合同中約定的工程價(jià)款的計(jì)價(jià)條款為依據(jù)”，并無法律及合同的依據(jù)且違反起碼的常理。方升公司完成基礎(chǔ)、主體施工后，隆豪公司單方解除合同，致使合同約定工程未能全部完工，合同約定的固定單價(jià)無法適用，隆豪公司應(yīng)當(dāng)按照定額結(jié)算已完工程價(jià)款。一審判決認(rèn)定根據(jù)合同約定的固定單價(jià)按比例折算已完工程的工程價(jià)款，既無法律根據(jù)也無合同的依據(jù)，顯然適用法律錯(cuò)誤。二、本案鑒定意見書不能作為定案依據(jù)。1．一審判決認(rèn)定“……雖然本案工程價(jià)款鑒定意見書署名人員為注冊(cè)造價(jià)員，但在無證據(jù)證明鑒定人員存在違反法律法規(guī)的情形下，案涉鑒定意見書署名人員具備工程造價(jià)編制資質(zhì)”，違反了《建設(shè)工程造價(jià)鑒定規(guī)程》。2．鑒定意見書的錯(cuò)誤計(jì)價(jià)方式誤導(dǎo)了一審判決，一審判決據(jù)以作出錯(cuò)誤的認(rèn)定。三、一審判決認(rèn)定方升公司完成的工程量和工程價(jià)款計(jì)算存在一系列事實(shí)錯(cuò)誤。1．一審判決認(rèn)定“合同價(jià)與預(yù)算價(jià)相比下浮比例為 76．6％，方升公司已完工程定額預(yù)算價(jià)為 40652058．17元，已完工程項(xiàng)目鑒定價(jià)格為32 723 973．82元”，無事實(shí)及合同約定。 2．一審判決認(rèn)定“簽證單由于無監(jiān)理單位的簽章，隆豪公司不予認(rèn)可……雙方有爭(zhēng)議的工程變更、簽章項(xiàng)目1 451 136．16元應(yīng)從鑒定意見已完合同價(jià)款32 723 973．82元中扣減”，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。3．一審判決認(rèn)定毛峻峰領(lǐng)取的10萬元系隆豪公司支付的工程款，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。4．一審判決認(rèn)定“方升公司主張逾期付款違約金缺乏事實(shí)依據(jù)”，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。5．一審判決認(rèn)定“維修費(fèi)用248 000元應(yīng)由方升公司向隆豪公司支付”，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。6．一審判決認(rèn)定“方升公司應(yīng)向隆豪公司交付已施工部分的全部施工資料及工程圖紙”，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。請(qǐng)求：1．依法撤銷(2012)青民一初字第5號(hào)民事判決第一、二、三項(xiàng)；2．依法改判支持方升公司原審的全部訴訟請(qǐng)求，駁回隆豪公司的全部反訴請(qǐng)求；3．本案案件受理費(fèi)、鑒定費(fèi)由隆豪公司承擔(dān)。 隆豪公司答辯稱：一、方升公司關(guān)于工期和違約責(zé)任的主張及理由均不能成立。二、方升公司要求按照定額結(jié)算已完工程工程價(jià)款的主張和理由，因不符合雙方合同的明確約定和法律規(guī)定，故不成立。三、方升公司關(guān)于鑒定意見書不能作為定案依據(jù)的主張和理由不能成立：1．方升公司依據(jù)的《建設(shè)工程造價(jià)規(guī)程》僅為行業(yè)自律性文件，無強(qiáng)制執(zhí)行的效力，且在鑒定結(jié)論做出時(shí)該規(guī)程并沒有公開公布也未在青海省轉(zhuǎn)發(fā)和施行。方升公司的該主張沒有法律依據(jù)。2．根據(jù)《青海建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》，鑒定書上簽名的鑒定人員符合相應(yīng)的資質(zhì)要求。3．方升公司的主張旨在突破合同約定打破雙方當(dāng)事人之間的利益平衡。工程造價(jià)鑒定意見充分考慮了雙方當(dāng)事人的不同意見，完全能夠滿足人民法院審理案件的需要，符合法律規(guī)定，并無不當(dāng)。四、方升公司關(guān)于一審判決認(rèn)定其完成的工程量和工程價(jià)款計(jì)算存在一系列錯(cuò)誤的主張和理由不能成立。方升公司主張的簽證單無總監(jiān)理工程師授權(quán)，在監(jiān)理材料中也沒有其主張的簽證單，在沒有提供變更真實(shí)存在證據(jù)的情況下不能作為結(jié)算工程款的依據(jù)。毛俊峰為方升公司的合伙人且所有工程款均由其出具收條(借據(jù))后領(lǐng)取，因此判決毛俊峰收取的100 000元為已付工程款并無不當(dāng)。隆豪公司在合同解除后占有建設(shè)工程并繼續(xù)建設(shè)施工的行為不是對(duì)建設(shè)工程的“交付使用”，方升公司的主張偷換概念，其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)鑒定結(jié)論確定的維修費(fèi)用。在雙方當(dāng)事人均認(rèn)可合同已經(jīng)解除的情況下，施工方向建設(shè)方返還施工圖紙、交付已經(jīng)施工部分的施工資料，屬于施工方的合同義務(wù)，施工方應(yīng)當(dāng)履行。同時(shí)，由于隆豪公司并不拖欠方升公司工程款，故其所謂先履行抗辯權(quán)在本案中并無適用的客觀基礎(chǔ)。綜上所述，方升公司提出的全部上訴請(qǐng)求及理由均不能成立，請(qǐng)求二審法院依法駁回其上訴請(qǐng)求。 隆豪公司上訴稱：1．方升公司故意拖延施工，造成工期嚴(yán)重延誤，在本案中是鐵一般的事實(shí)。一審判決以雙方與有關(guān)單位于2011年6月29日完成圖紙會(huì)審，此時(shí)施工內(nèi)容才得以明確具體；施工期間存在部分工程的設(shè)計(jì)變更，施工期限不應(yīng)嚴(yán)格依照合同約定的施工期限執(zhí)行為由，駁回隆豪公司要求賠償因工期延誤造成的損失和違約責(zé)任的主張，不符合當(dāng)事人合同中的明確約定，亦有悖于法律規(guī)定。2．本案因方升公司嚴(yán)重違反合同約定導(dǎo)致合同被解除，方升公司依約應(yīng)當(dāng)承擔(dān)嚴(yán)重違反合同條款的違約金；同時(shí)，在方升公司根本未完成施工任務(wù)的情況下，談不上“一次交驗(yàn)合格”，其應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量達(dá)不到一次交驗(yàn)合格的違約金。3．一審判決在正確認(rèn)定方升公司應(yīng)向隆豪公司交付已施工部分的全部施工資料及圖紙的情況下，卻又對(duì)隆豪公司的該第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求未作判決，實(shí)屬漏判。請(qǐng)求：1．撤銷(2012)青民一初字第5號(hào)民事判決第四項(xiàng)；2．判令方升公司賠償隆豪公司損失4 678 199．40元；3．判令方升公司承擔(dān)違約金共計(jì)2 558 829．80元；4．判令方升公司向隆豪公司交付已施工部分全部施工資料；5．判令方升公司退還全部工程圖紙；6．方升公司承擔(dān)全部訴訟費(fèi)用。 方升公司未提交書面答辯意見，當(dāng)庭答辯稱：隆豪公司的六項(xiàng)上訴請(qǐng)求都不能成立。其第一、二、三項(xiàng)是建立在方升公司延誤工期的前提下，這個(gè)事實(shí)不能成立。隆豪公司認(rèn)為延誤不是事實(shí)，實(shí)際開工時(shí)間和施工許可證上載明的時(shí)間不一致，應(yīng)當(dāng)以施工許可證上的時(shí)間為準(zhǔn)。沒有完成工程是因?yàn)槁『拦締畏浇獬贤?，因此交付違約金的理由也不成立。由于隆豪公司單方解除合同，所以不可能達(dá)到交驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。施工資料沒有交，是因?yàn)槁『拦緵]有支付工程款，隆豪公司支付了工程款，方升公司自然會(huì)交付施工資料。 二審查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)相同。 二審?fù)彆r(shí)，方升公司提交了一份《藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園項(xiàng)目監(jiān)理部擬進(jìn)場(chǎng)人員名單》，證明馮永貴是監(jiān)理單位華鐵監(jiān)理西寧分公司指派的總監(jiān)代表，隆豪公司質(zhì)證表示認(rèn)可。 本院認(rèn)為，雙方當(dāng)事人二審爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：一、案涉合同履行過程中哪一方存在違約行為；二、案涉合同工程價(jià)款如何確定；三、違約責(zé)任后果如何確定。 一、關(guān)于案涉合同履行過程中哪一方存在違約行為的問題。 第一，就案涉工程開工日期的確定而言。本院認(rèn)為，首先，方升公司與隆豪公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》約定的工期為 2011年5月8日，竣工日期為2012年6月30日；由方升公司呈送并經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的《開工報(bào)告》中載明的計(jì)劃開工日期為 2011年5月15日，竣工日期為2012年10月1日；由隆豪公司申報(bào)辦理的經(jīng)青海省共和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》中載明的開工日期為2011年6月20日，竣工日期為2012年12月31日。上述三份文本中記載的開工與竣工日期均不相同的情形下，應(yīng)當(dāng)以監(jiān)理單位確認(rèn)的《開工報(bào)告》中載明的2011年5月 15日作為本案工程開工日期。盡管方升公司與隆豪公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》約定的工期為2011年5月8日，但雙方均認(rèn)可在該時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，方升公司并未開始施工。合同約定的開工日期與實(shí)際開工日期不一致的，應(yīng)當(dāng)以改變了的日期作為開工日期。 其次，方升公司在給案涉項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)華鐵監(jiān)理西寧分公司出具的《工程開工報(bào)審表》《開工報(bào)告》中明確載明，“管理人員及機(jī)械設(shè)備已到場(chǎng)，施工人員已到位……符合開工條件”；華鐵監(jiān)理西寧分公司經(jīng)審核作出了同意施工的意見。由此可見，無論是作為施工一方的方升公司，還是作為監(jiān)理單位的華鐵監(jiān)理西寧分公司，均認(rèn)可開工日期為2011年5月15日。 再次，一審法院委托規(guī)劃研究院咨詢部對(duì)已完工程造價(jià)部分工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款進(jìn)行鑒定時(shí)，方升公司與隆豪公司共同確認(rèn)案涉工程開工時(shí)間為2011年5月15日。就建設(shè)工程而言，建設(shè)單位、施工單位與監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同確認(rèn)的開工日期當(dāng)然具有明顯優(yōu)勢(shì)的證明力和說服力，應(yīng)當(dāng)成為認(rèn)定案件事實(shí)的重要依據(jù)。 最后，雖然《建筑工程施工許可證》載明的開工日期為2011年6月20日，但是，施工許可證載明的日期并不具備絕對(duì)排他的、無可爭(zhēng)辯的效力，建筑工程施工許可證是建設(shè)主管部門頒發(fā)給建設(shè)單位的準(zhǔn)許其施工的憑證，只是表明了建設(shè)工程符合相應(yīng)的開工條件，建設(shè)工程施工許可證并不是確定開工日期的唯一憑證。實(shí)踐中，建設(shè)工程開工日期早于或者晚于施工許可證記載日期的情形大量存在。當(dāng)施工單位實(shí)際開工日期與施工許可證上記載的日期不一致時(shí)，同樣應(yīng)當(dāng)以實(shí)際開工日期而不是施工許可證上記載的日期作為確定開工日期的依據(jù)。本案中，在方升公司、隆豪公司及監(jiān)理機(jī)構(gòu)均確認(rèn)開工日期為2011年5月 15日的情況下，再以施工許可證上載明的日期確定為開工日期，無事實(shí)和法律依據(jù)。 綜上，一審判決認(rèn)定2011年5月15日為案涉工程開工日期正確；方升公司提出的開工日期為2011年6月20日、隆豪公司提出的開工日期為2011年5月8日的上訴主張，均與事實(shí)不符，不予支持。 第二，就方升公司履行合同過程中是否存在違約而言。本院認(rèn)為，首先，在以方升公司、隆豪公司及監(jiān)理機(jī)構(gòu)均曾確認(rèn)的 2011年5月15日作為開工日期的前提下，案涉工程的竣工日期同樣應(yīng)當(dāng)以《開工報(bào)告》載明的日期為準(zhǔn)?！堕_工報(bào)告》中記載了“計(jì)劃竣工時(shí)間為2012年10月1日”，因此，應(yīng)當(dāng)以此作為認(rèn)定雙方約定的竣工日期。隆豪公司辯稱，竣工日期應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》約定的 2012年6月30日為依據(jù)，如果發(fā)包人未提供開工條件，未按期辦理施工許可證，其后果也僅僅產(chǎn)生工期順延，并不能改變雙方在合同中確定的實(shí)際開工和竣工日期，而方升公司從未提出過工期順延。本院認(rèn)為，當(dāng)合同約定的開工日期與實(shí)際開工日期不一致時(shí)，竣工日期一般情況下也要隨之發(fā)生變更。此外，隆豪公司向建設(shè)行政主管部門申領(lǐng)的施工許可證上，明確載明方升公司為施工單位，合同竣工日期為2012年12月31日，且該日期甚至晚于《開工報(bào)告》中載明的竣工日期。由此可見，隆豪公司亦認(rèn)為《建設(shè)工程施工合同》約定的竣工日期發(fā)生了相應(yīng)變化。隆豪公司的抗辯于事實(shí)不符，不予支持。 其次，2012年6月25日，隆豪公司解除了合同，此時(shí)距《開工報(bào)告》確定的竣工日期尚有三個(gè)多月才屆滿；在工程施工期間，雙方當(dāng)事人與有關(guān)單位于2011年6月 29日才完成圖紙會(huì)審，施工內(nèi)容才得以明確具體；施工期間還存在著部分工程的設(shè)計(jì)變更；隆豪公司解除合同時(shí)，方升公司已經(jīng)完成了基礎(chǔ)和主體工程的施工。由此而見，方升公司并不存在工程延誤的情形。一審判決認(rèn)定方升公司未延誤工期正確，應(yīng)予維持；隆豪公司提出的方升公司故意拖延施工造成工期嚴(yán)重延誤的上訴理由不當(dāng)，不予支持。 再次，2011年11月23日，方升公司、隆豪公司、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)檢單位在海南州共和縣隆豪公司售房部形成了《基礎(chǔ)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》，確認(rèn)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格；2012年6月13日，上述單位共同形成《海南州共和縣藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園基礎(chǔ)、主體驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》，確認(rèn)工程基礎(chǔ)和主體質(zhì)量合格。根據(jù)隆豪公司的申請(qǐng)，一審法院曾委托甘肅土木工程科學(xué)研究院對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，出具的鑒定意見也表明，存在的部分整改項(xiàng)目，是由于方升公司在施工中施工措施不到位或未按圖紙施工造成的，但并未存在質(zhì)量問題。 最后，至于隆豪公司上訴主張工程質(zhì)量存在問題，沒有達(dá)到合同約定的“一次交驗(yàn)合格”的要求。本院認(rèn)為，建設(shè)工程施工“一次交驗(yàn)合格”，在正常情況下一般要在工程完全竣工后的驗(yàn)收階段才能達(dá)到的目標(biāo)要求，期間，施工方可通過檢驗(yàn)反復(fù)整理修復(fù)進(jìn)而達(dá)到“一次交驗(yàn)合格”。本案中，在距竣工日期尚有三個(gè)多月時(shí)，隆豪公司即解除了與方升公司簽訂的建設(shè)工程施工合同，此時(shí)對(duì)于已完工程要求全部達(dá)到“一次交驗(yàn)合格”，對(duì)于方升公司而言不公。方升公司施工的基礎(chǔ)和主體工程通過了驗(yàn)收，在沒有證據(jù)證明方升公司已經(jīng)完成的工程項(xiàng)目質(zhì)量不合格的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其已完工程質(zhì)量合格。隆豪公司提出的工程質(zhì)量沒有達(dá)到“一次交驗(yàn)合格”的上訴理由，于事實(shí)不符，于法律無據(jù)，不予支持。 綜上，方升公司不存在工期延誤現(xiàn)象，已完工程質(zhì)量合格，方升公司履行合同過程中不構(gòu)成違約。 第三，就隆豪公司履行合同過程中是否存在違約而言。本院認(rèn)為，首先，隆豪公司與方升公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第44．1條約定，發(fā)包人、承包人協(xié)商一致，可以解除合同，這是雙方當(dāng)事人對(duì)于協(xié)議解除合同事宜所作的安排。本案合同履行過程中，2012年6月25日，隆豪公司以工期嚴(yán)重拖延，部分工程存在質(zhì)量安全隱患，方升公司不具備繼續(xù)承建工程能力為由，事先未與方升公司協(xié)商的情況下單方解除了合同。因此，本案不適用于協(xié)議解除合同的相關(guān)規(guī)定。 其次，按照隆豪公司與方升公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第44．4條約定，因不可抗力或者因一方違約致使合同無法履行，發(fā)包人、承包人可以解除合同。這是雙方當(dāng)事人對(duì)于約定解除權(quán)的行使事宜所作的安排。本案合同履行過程中，方升公司并未發(fā)生施工工期延誤，經(jīng)一審法院委托鑒定，本案工程也無質(zhì)量安全隱患，因此，雙方當(dāng)事人尚不具備約定解除權(quán)的行使要件。 再次，隆豪公司單方解除合同也不符合《合同法》第九十四條規(guī)定的法定解除情形。法定解除的事由，主要是指因不可抗力或一方違約致使合同履行成為不必要、不可能，合同目的無法實(shí)現(xiàn)。本案中案涉工程主體于2012年6月13日已經(jīng)完工交驗(yàn)，不存在合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情形，因而不具備法定解除的事由。隆豪公司在此情形下單方解除合同構(gòu)成違約。 最后，按照《建設(shè)工程施工合同》第26條有關(guān)工程款(進(jìn)度款)支付方式和時(shí)間的約定，主體結(jié)構(gòu)封頂后十日內(nèi)支付至已完工程量的80％。2012年6月13日，雙方當(dāng)事人會(huì)同有關(guān)單位共同確認(rèn)工程基礎(chǔ)和主體質(zhì)量合格，因此，隆豪公司應(yīng)當(dāng)于2012年6月24日前向方升公司支付工程款約 54 670 000元(合同價(jià)款約68 345 700元×80％)。然而，自2011年8月10日至 2012年6月13日完工交驗(yàn)，隆豪公司實(shí)際付款2860萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于雙方約定的應(yīng)支付工程款。隆豪公司構(gòu)成違約。 綜上，隆豪公司單方解除合同且未按照約定時(shí)間支付相應(yīng)工程款，屬于對(duì)合同義務(wù)的嚴(yán)重違反，構(gòu)成了根本違約。一審判決認(rèn)定隆豪公司沒有違約顯然于事實(shí)不符，應(yīng)予糾正。 二、關(guān)于案涉合同工程價(jià)款應(yīng)當(dāng)如何確定的問題。 第一，就本案應(yīng)當(dāng)采取的計(jì)價(jià)方法而言。本院認(rèn)為，首先，根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》約定，合同價(jià)款采用按約定建筑面積量?jī)r(jià)合一計(jì)取固定總價(jià)，即，以一次性包死的承包單價(jià)1860元／㎡乘以建筑面積作為固定合同價(jià)，合同約定總價(jià)款約 68 345 700元。作為承包人的方升公司，其實(shí)現(xiàn)合同目的、獲取利益的前提是完成全部工程。因此，本案的計(jì)價(jià)方式，貫徹了工程地下部分、結(jié)構(gòu)施工和安裝裝修三個(gè)階段，即三個(gè)形象進(jìn)度的綜合平衡的報(bào)價(jià)原則。 其次，我國當(dāng)前建筑市場(chǎng)行業(yè)普通存在著地下部分和結(jié)構(gòu)施工薄利或者虧本的現(xiàn)實(shí)，這是由于鋼筋、水泥、混凝土等主要建筑材料價(jià)格相對(duì)較高且大多包死，施工風(fēng)險(xiǎn)和難度較高，承包人需配以技術(shù)、安全措施費(fèi)用才能保質(zhì)保量完成等所致；而安裝、裝修施工是在結(jié)構(gòu)工程已完工之后進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)和成本相對(duì)較低，因此，安裝、裝修工程大多可以獲取相對(duì)較高的利潤(rùn)。本案中，方升公司將包括地下部分、結(jié)構(gòu)施工和安裝裝修在內(nèi)的土建+安裝工程全部承攬，其一次性包死的承包單價(jià)是針對(duì)整個(gè)工程作出的。如果方升公司單獨(dú)承包土建工程，其報(bào)價(jià)一般要高于整體報(bào)價(jià)中所包含的土建報(bào)價(jià)。作為發(fā)包方的隆豪公司單方違約解除了合同，如果仍以合同約定的1860元／㎡作為已完工程價(jià)款的計(jì)價(jià)單價(jià)，則對(duì)方升公司明顯不公平。 再次，合同解除時(shí)，方升公司施工面積已經(jīng)達(dá)到了雙方審定的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)工程面積，但整個(gè)工程的安裝、裝修工程尚未施工，方升公司無法完成與施工面積相對(duì)應(yīng)的全部工程量。此時(shí)，如果仍以合同約定的總價(jià)款約68 345 700元確定本案工程價(jià)款，則對(duì)隆豪公司明顯不公平，這也印證了雙方當(dāng)事人約定的工程價(jià)款計(jì)價(jià)方法已無法適用。 最后，根據(jù)本案的實(shí)際，確定案涉工程價(jià)款，只能通過工程造價(jià)鑒定部門進(jìn)行鑒定的方式進(jìn)行。通過鑒定方式確定工程價(jià)款，司法實(shí)踐中大致有三種方法：一是以合同約定總價(jià)與全部工程預(yù)算總價(jià)的比值作為下浮比例，再以該比例乘以已完工程預(yù)算價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)；二是已完施工工期與全部應(yīng)完施工工期的比值作為計(jì)價(jià)系數(shù)，再以該系數(shù)乘以合同約定總價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)；三是依據(jù)政府部門發(fā)布的定額進(jìn)行計(jì)價(jià)。 第二，就鑒定意見書能否作為定案依據(jù)而言。本院認(rèn)為，首先，一審法院根據(jù)方升公司的申請(qǐng)，委托了規(guī)劃研究院咨詢部就案涉工程方升公司已施工和未施工部分的工程價(jià)款進(jìn)行了鑒定，鑒定機(jī)構(gòu)分別就相應(yīng)的鑒定內(nèi)容出具了鑒定意見書。在委托鑒定程序上并不存在違法環(huán)節(jié)。 其次，方升公司提出上訴主張，鑒定意見書中署名人員為注冊(cè)造價(jià)員，違反了《建設(shè)工程造價(jià)鑒定規(guī)程》。然而，方升公司依據(jù)的《建設(shè)工程造價(jià)規(guī)程》(CECCA／GC8- 2012)只是行業(yè)自律性規(guī)范，其對(duì)鑒定人員資質(zhì)要求并不具有強(qiáng)制執(zhí)行效力，并且該規(guī)程在青海省并未施行。 再次，《青海省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》第二十三條規(guī)定：“建設(shè)工程造價(jià)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)的造價(jià)工程師或造價(jià)員資格，注冊(cè)登記后，方可在其資格范圍內(nèi)按照相關(guān)職業(yè)準(zhǔn)則和規(guī)范，從事建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)活動(dòng)。建設(shè)工程造價(jià)文件應(yīng)由具備相應(yīng)資格的注冊(cè)造價(jià)工程師、造價(jià)員編制”。對(duì)于這一問題，在一審審理期間，鑒定機(jī)構(gòu)已向一審法院作出專門說明，此情形符合青海省的實(shí)際。雖然鑒定意見書署名人員為注冊(cè)造價(jià)員，但在無證據(jù)證明鑒定人員存在違反法律法規(guī)的情形下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該鑒定意見書署名人員具備工程造價(jià)編制資質(zhì)。 最后，盡管鑒定意見屬于證據(jù)，是具備資格的鑒定人對(duì)民事案件中出現(xiàn)的專門性問題，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)作出的鑒別和判斷，但是，鑒定意見只是諸多證據(jù)中的一種，其結(jié)果并不當(dāng)然成為人民法院定案的唯一依據(jù)。在認(rèn)定案件事實(shí)上，尤其涉及法律適用時(shí)，尚需要結(jié)合案件的其他證據(jù)加以綜合審查判斷。 第三，就已完工工程價(jià)款如何確定而言。本院認(rèn)為，首先，前述第一種方法的應(yīng)用，是在當(dāng)事人締約時(shí)，依據(jù)定額預(yù)算價(jià)下浮了一定比例形成的合同約定價(jià)，只要計(jì)算出合同約定價(jià)與定額預(yù)算價(jià)的下浮比例，據(jù)此就能計(jì)算出已完工程的合同約定價(jià)。鑒定意見書即采用了該種方法，一審判決也是采納了該鑒定意見。遵循這一思路，本案已完工程的價(jià)款應(yīng)為：68 246 673．60元(鑒定的合同總價(jià)款)÷89 098 947．93元 (鑒定的全部工程預(yù)算價(jià))×40 652 058．17元(鑒定的已完工工程預(yù)算價(jià))= 31 139 476．56元。然而，無論是鑒定意見書還是一審判決，采用這一方法計(jì)價(jià)存在著明顯不合理之處：一是現(xiàn)無證據(jù)證明鑒定的全部工程預(yù)算價(jià)89 098 947．93元是當(dāng)事人締約時(shí)依據(jù)的預(yù)算價(jià)，何況合同總價(jià)款68 246 673．60元也是通過鑒定得出的，并非當(dāng)事人締約時(shí)約定的合同總價(jià)款。二是用鑒定出的兩個(gè)價(jià)款進(jìn)行比對(duì)得出的下浮比例，與當(dāng)事人的意思表示沒有任何關(guān)聯(lián)，如此計(jì)算出來的價(jià)款當(dāng)然不可能是合同約定的價(jià)格。三是如采用這一種方法，隆豪公司應(yīng)支付的全部工程價(jià)款大致為： 31 139 476．56元+13 500 000元(被隆豪公司分包出去的屋面工程價(jià)款)+ 14 600 000元(剩余工程價(jià)款)= 59 239 476．56元。由此，隆豪公司應(yīng)支付的全部工程價(jià)款將明顯低于合同約定的總價(jià)68 345 700元，兩者相差910余萬元。顯然，如采用此種計(jì)算方法，將會(huì)導(dǎo)致隆豪公司雖然違反約定解除合同，卻能額外獲取910余萬元利益的現(xiàn)象。這種作法無疑會(huì)助長(zhǎng)因違約獲得不利益的社會(huì)效應(yīng)，因而該方法在本案中不應(yīng)被適用。四是雖然一審判決試圖以這一種計(jì)算方法還原合同約定價(jià)，但卻忽略了當(dāng)事人雙方的利益平衡以及司法判決的價(jià)值取向。至隆豪公司解除合同時(shí)，方升公司承包的土建工程已全部完工，隆豪公司解除合同的行為破壞了雙方的交易背景，此時(shí)如再還原合同約定的土建工程價(jià)款，既脫離實(shí)際情況，違背交易習(xí)慣，又會(huì)產(chǎn)生對(duì)守約一方明顯不公平的后果。 其次，如果采用第二種方法計(jì)算本案工程的工程價(jià)款，本案已完工程價(jià)款應(yīng)為： 408天(2011年5月15日至2012年6月 25日)÷506天(2011年5月15日至2012年10月1日)×68 246 673．60元(鑒定的合同總價(jià)款)=55 028 938．40元。采用這一種方法，與建設(shè)工程中發(fā)包人與承包人多以單位時(shí)間內(nèi)完成工程量考核進(jìn)度的交易習(xí)慣相符。隆豪公司應(yīng)支付的全部工程價(jià)款為：55 028 938．40元+13 500 000元(被隆豪公司分包出去的屋面工程價(jià)款)+ 14 600 000元(剩余工程的工程價(jià)款)= 83 128 938．40元。隆豪公司應(yīng)支付的全部工程價(jià)款明顯高于合同約定的總價(jià) 68 345 700元，兩者相差14 783 238．40元，此時(shí)雖然符合隆豪公司中途解除合同必然導(dǎo)致增加交易成本的實(shí)際情況，但該計(jì)算結(jié)果明顯高于已完工工程相對(duì)應(yīng)的定額預(yù)算價(jià)40 652 058．17元，對(duì)隆豪公司明顯不公，因而也不應(yīng)采用。 再次，如采用第三種方法即依據(jù)政府部門發(fā)布的定額計(jì)算已完工工程價(jià)款，則已完工工程價(jià)款應(yīng)是40 652058．17元。隆豪公司應(yīng)支付的全部工程價(jià)款為： 40 652 058．17元+13 500 000元(被隆豪公司分包出去的屋面工程)+14 600000元 (剩余工程的工程價(jià)款)=68 752 058．17元，比合同約定的總價(jià)68 345 700元僅高出36萬余元。此種處理方法既不明顯低于合同約定總價(jià)，也不過分高于合同約定總價(jià)，與當(dāng)事人預(yù)期的價(jià)款較為接近，因而比上述兩種計(jì)算結(jié)果更趨合理。另外，政府部門發(fā)布的定額屬于政府指導(dǎo)價(jià)，依據(jù)政府部門發(fā)布的定額計(jì)算已完工程價(jià)款亦符合《合同法》第六十二條第二項(xiàng)“價(jià)款或者報(bào)酬不明確的，按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行；依法應(yīng)當(dāng)執(zhí)行政府定價(jià)或者政府指導(dǎo)價(jià)的，按照規(guī)定履行”以及《民法通則》第八十八條第四項(xiàng)“價(jià)格約定不明確，按照國家規(guī)定的價(jià)格履行；沒有國家規(guī)定價(jià)格的，參照市場(chǎng)價(jià)格或者同類物品的價(jià)格或者同類勞務(wù)的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)履行”等相關(guān)規(guī)定，審理此類案件，除應(yīng)當(dāng)綜合考慮案件實(shí)際履行情況外，還特別應(yīng)當(dāng)注重雙方當(dāng)事人的過錯(cuò)和司法判決的價(jià)值取向等因素，以此確定已完工程的價(jià)款。一審判決沒有分清哪一方違約，僅僅依據(jù)合同與預(yù)算相比下浮的76．6％確定本案工程價(jià)款，然而，該比例既非定額規(guī)定的比例，也不是當(dāng)事人約定的比例，一審判決以此種方法確定工程價(jià)款不當(dāng)，應(yīng)予糾正；方升公司提出的以政府部門發(fā)布的預(yù)算定額價(jià)結(jié)算本案已完工工程價(jià)款的上訴理由成立，應(yīng)予支持。 最后，經(jīng)一審法院委托的有關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定意見，雙方無爭(zhēng)議的工程變更、簽證項(xiàng)目(廊橋)價(jià)格為83 361．1元，增加的加氣砼墻面抹灰費(fèi)用50 000元，上述兩筆費(fèi)用均已實(shí)際發(fā)生，因此應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人隆豪公司支付。雙方有爭(zhēng)議的工程變更、簽證項(xiàng)目均由監(jiān)理單位指派的監(jiān)理人中馮永貴簽字確認(rèn)，該部分鑒定價(jià)格為 1 451 136．16元。根據(jù)方升公司提交的《藏文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園項(xiàng)目監(jiān)理部擬進(jìn)場(chǎng)人員名單》，馮永貴系監(jiān)理單位指派的總監(jiān)代表，雙方有爭(zhēng)議的工程鑒證單均系馮永貴簽署。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條“當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量”的規(guī)定，馮永貴作為總監(jiān)代表，又是現(xiàn)場(chǎng)唯一監(jiān)理，其在工程簽證單上的簽字，是對(duì)本案建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)施工情況的真實(shí)反映。因此，其簽署的工程簽證單能夠證明變更、簽證項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生，變更、簽證的工作量應(yīng)當(dāng)予以認(rèn)定。一審判決以簽證單上無監(jiān)理單位簽章，隆豪公司不予認(rèn)可，總監(jiān)理工程師不知情為由，認(rèn)定上述簽證單是馮永貴超越權(quán)限的個(gè)人行為，不能作為結(jié)算工程款，于事實(shí)不符，于法律無據(jù)，予以糾正；方升公司提出的變更、簽證的工程量應(yīng)當(dāng)予以認(rèn)定的上訴理由成立，予以支持。 綜上，本案應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際完成的工程量，以建設(shè)行政管理部門頒發(fā)的定額取費(fèi)核定工程價(jià)款為依據(jù)，計(jì)算已完工程價(jià)款為：40 652 058．17元+83 361．1元+50 000元+1 451 136．16元=42 236 555．43元。 三、關(guān)于違約責(zé)任后果應(yīng)當(dāng)如何確定的問題。 第一，就隆豪公司欠付的工程價(jià)款及應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任而言。本院認(rèn)為，首先，隆豪公司已付的工程款中，除方升公司對(duì)毛俊峰領(lǐng)取的100 000元不予認(rèn)可外，雙方均認(rèn)可隆豪公司已支付工程款合計(jì) 30 957 562元。毛俊峰為案涉工程項(xiàng)目方升公司的合伙人，以往的工程款支付借據(jù)中均有毛俊峰的簽字；毛峻峰代表方升公司經(jīng)辦了向隆豪公司申請(qǐng)工程款的事宜，其向隆豪公司出具的收條載明，該100 000元系海南工地五標(biāo)工程款。由此，毛俊峰向隆豪公司出具收條的法律后果應(yīng)當(dāng)由方升公司承擔(dān)，毛峻峰領(lǐng)取的100 000元應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為隆豪公司支付的工程款。方升公司提出的一審判決錯(cuò)誤認(rèn)定毛峻峰領(lǐng)取的 100 000元系隆豪公司支付的工程款的上訴理由不成立，不予支持。本院確認(rèn)隆豪公司已支付工程款共計(jì)30 957 562元+100 000元=31 057 562元。 其次，隆豪公司主張已完工程需要維修花費(fèi)248 000元，根據(jù)甘肅土木工程科學(xué)研究院出具的鑒定意見書，隆豪公司主張的工程質(zhì)量問題，主要是由于方升公司在施工中施工措施不到位或未按圖紙施工造成的。在案涉工程通過驗(yàn)收的情況下，因合同解除方升公司已撤場(chǎng)，由方升公司進(jìn)行維修已無可能。因此，對(duì)該部分維修費(fèi)用 248 000元應(yīng)由方升公司向隆豪公司支付。方升公司提出的不應(yīng)支付隆豪公司維修費(fèi)用248 000元的上訴理由不成立，不予支持。 再次，雙方對(duì)于稅金稅率為3．36％并由隆豪公司代扣代繳，隆豪公司向方升公司提供稅務(wù)發(fā)票無異議。方升公司按其實(shí)際完成的工程價(jià)款所承擔(dān)的稅金為： 42 236 555．43元×3．36％=1 520 516元，該部分款項(xiàng)可從已完工程價(jià)款中扣除。隆豪公司實(shí)際欠付方升公司的工程款為： 42 236 555．43元-31 057 562元-248 000元-1 520 516元=9410477．43元。 最后，2012年6月25日，隆豪公司事先未與方升公司協(xié)商的情況下單方解除了合同，且未依約支付工程款，構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。方升公司提出的隆豪公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的上訴理由于法有據(jù)，本院予以支持。按照雙方簽訂的合同專用條款35．1約定，“除按通用條款26．4條執(zhí)行外，每天承擔(dān)所欠工程款萬分之二的違約金。”據(jù)此，隆豪公司應(yīng)當(dāng)自解除合同的2012年6月25日起，至提起訴訟的2012年7月25日止，以所欠工程款9 410 477．43元為基數(shù)，每日向方升公司支付萬分之二的違約金，計(jì)60 227元。方升公司上訴主張，隆豪公司還應(yīng)當(dāng)按照鑒定的工程總造價(jià)的3％支付違約金。但因雙方合同對(duì)于如何承擔(dān)此項(xiàng)違約責(zé)任約定不明，且隆豪公司已經(jīng)承擔(dān)前述違約責(zé)任，故對(duì)于方升公司提出的隆豪公司額外承擔(dān)工程總造價(jià)3％的上訴請(qǐng)求，不予支持。 第二，就方升公司應(yīng)否承擔(dān)違約責(zé)任而言。本院認(rèn)為，首先，如前述，方升公司已完工程質(zhì)量合格，方升公司履行合同不構(gòu)成違約。 其次，隆豪公司提起上訴，主張方升公司應(yīng)當(dāng)賠償損失4 678 199．4元，但由于方升公司在履行涉案合同中并不存在違約行為，且該損失數(shù)額是如何計(jì)算得出的，隆豪公司在上訴狀中并未明確說明。對(duì)于其提出的方升公司應(yīng)向隆豪公司賠償損失 4 678 199．4元的上訴主張，不予支持。 再次，案涉工程主體于2012年6月 13日已經(jīng)完工交驗(yàn)，質(zhì)量合格，且不存在延誤工期。因此，對(duì)于隆豪公司提出的方升公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金2 558 829．8元的主張，與本案事實(shí)不符，不予支持。 最后，盡管隆豪公司單方違約解除合同，但就已完工程的施工資料和全部工程圖紙，方升公司有義務(wù)交付和退還，這屬于承包人的附隨義務(wù)，不應(yīng)因發(fā)包人拒付工程款而免除。隆豪公司提出的方升公司交付已施工部分全部施工資料和全部工程圖紙的上訴理由于法有據(jù)，予以支持。 綜上，方升公司履行本案合同中不存在違約行為，不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任；隆豪公司構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)、第一百七十五條之規(guī)定，判決如下： 一、撤銷青海省高級(jí)人民法院(2012)青民一初字第5號(hào)民事判決； 二、青海隆豪置業(yè)有限公司于本判決生效后10日內(nèi)向青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司支付工程款9 410 477．43元； 三、青海隆豪置業(yè)有限公司于本判決生效后10日內(nèi)向青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司支付違約金60 227元； 四、青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司于本判決生效后10日內(nèi)向青海隆豪置業(yè)有限公司交付已施工部分全部施工資料和全部工程圖紙； 五、駁回青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司的其他訴訟請(qǐng)求； 六、駁回青海隆豪置業(yè)有限公司的其他反訴請(qǐng)求。 本案一審本訴案件受理費(fèi)153 996元，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)89 414元、青海隆豪置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān) 64 582元；反訴案件受理費(fèi)49 733元，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān) 5471元、青海隆豪置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān) 44 262元；鑒定費(fèi)295 000元，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)147 500元、青海隆豪置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)147 500元。二審案件受理費(fèi)266 188元，由青海方升建筑安裝工程有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān) 26 619元、青海隆豪置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān) 239 569元。 本判決為終審判決。審 判 長(zhǎng) 韓延斌審 判 員 吳曉芳代理審判員 王林清二0一四年十二月五日書 記 員 韋 大
贛公網(wǎng)安備 36010802000752號(hào)
